Капитальный ремонт отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР Буздякский район РБ

Извещение о проведении запроса котировок

 

Муниципальное учреждение отдел культуры муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан являясь муниципальным заказчиком (далее – Заказчик), проводит запрос котировок на право заключения муниципального  контракта на выполнение капитального ремонта системы отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР  Буздякский район РБ.

Во исполнения законодательства обязательным условием является вступление в «СРО (саморегулируемые организации)».Предоставить копию свидетельства о допуске к соответствующим видам работ,выданного СРО.

 

 

28.07.2010г.

.

Наименование Заказчика	Муниципальное учреждение отдел культуры муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан
Почтовый адрес Заказчика	4527100, Республика Башкортостан, с.Буздяк, ул. Красная Площадь,28
Адрес электронной почты	irina-ziyakaeva@yandex.ru
Контактный телефон	34773 (3-19-97)
Источники финансирования	Бюджет Республики Башкортостан
Предмет контракта	Капитальный ремонт отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР Буздякский район РБ
Наименование и количество товара (объем работ, услуг)	согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего запроса котировок.
Требования к упаковке	-
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара	гарантия  24 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта
Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Республика Башкортостан, , с.Буздяк, ул. Красная Площадь,28
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	срок  выполнения работ  до 3 сентября  2010г.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.	цена должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные условиями контракта
Максимальная цена контракта, руб.	267002 руб.
Требования к участникам размещения заказа	Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	06.08. 2010г. до  17:00 часов  (время Уфимское).
Место и порядок подачи котировочных заявок	Республика Башкортостан с.Буздяк, ул. Красная Площадь,28  Бухгалтерия
	в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв 13:00-14:00) (время Уфимское).
	Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается в соответствии с прилагаемой формой в письменном виде нарочным или почтовым отправлением. (форма электронного документа из-за отсутствия технической возможности не предусмотрена)*. Все предложения, полученные после указанного срока, не рассматриваются. Сведения, которые содержатся в котировочных заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований (разночтений). Наличие в заявке положений, которые могут быть неоднозначно истолкованы, а также положений, содержащих неполный объем информации (необходимых сведений), установленных в извещении о проведении запроса котировок, является основанием для отклонения таких заявок Участников размещения заказа.
Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	оплата по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней платежными поручениями на расчетный счет поставщика.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта	Муниципальный контракт должен быть подписан и возвращен Заказчику не ранее 7 дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола
Приложение	1) Приложение №1 – наименование, количество и характеристики товара; 2) Приложение №2 – форма котировочной заявки; 3) Приложение №3 – проект муниципального контракта.

·          Под электронным документом понимается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и который заверен электронно-цифровой подписью лица, имеющего право подписать котировочную заявку (В соответствии с ч.3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 10.01.2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ними иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.)

 

                                                                                                                           

 

 

Приложение № 1

к извещению о проведении

 запроса котировок цен

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

 

на капитальный ремонт системы отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР Буздякский район РБ

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Разборка трубопроводов из вожогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до :50 мм	100 м трубопроводов	0,7
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до :150 мм	100 м трубопроводов	0,67
3	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки :50 мм	100 м труб нитки регистра	0,68
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :50 мм	100 м трубопровода	0,7
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :40мм	100 м трубопроводов	0,36
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :32 мм	100 м трубопровода	0,2
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :25 мм	100 м трубопровода	0,06
8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диаметром :20 мм	100 м трубопровода	0,2
9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром :50 мм	1 врезка	2
10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до :50 мм	100 м трубопроводов	0,8
11	Демонтаж радиаторов весом до:80 кг	100 шт	0,06
12	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до :80 кг внутри здания	100 приборов	0,06
13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего тира диаметром :50 мм	100 м трубопровода	0,5
14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :40 мм	100 м трубопровода	0,36
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :32 мм	100 м трубопровода	0,1
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром :25 мм	100 м трубопровлда	0,2
17	Установка радиаторов  стальных	100 кВт радиатором м конвекторов	0,234
18	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения лиаметром :50 мм	1 врезка	2
Строительные работы
19	Ремонт сети облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до :5х2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,12
20	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	-12,6
21	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до :51 см	100 шт.
22	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до :100 см2	100 отверстий	0,04
23	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до :100см2	100 м борозд	0,07
24	Заделка отверстий,гнезд и борозд в перекрытых железобетонных площадью до :0,1 м 2	1 м3 заделки	0,28
25	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором,площадью отдельных мест до 10 м2:толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,21
26	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	0,21

 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на капитальный ремонт системы отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР Буздякский район РБ

 

 

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Водопровод
1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром :80 мм	100 м трубопроводов	0,3189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к извещению о проведении

 запроса котировок цен

 

                                                 Котировочная заявка

                                                      (котировка цен)

       Дата:______________________________

Кому:_________________________________________________________

                                                              

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Наименование участника размещения заказа::____________________________________________________

                                                               ^{(наименование  (для юр.лица) ,  ФИО ( для физ. лица))}

2.Место нахождения участника размещения заказа::____________________

3.Банковские реквизиты участника размещения заказа:_________________

4.Идентификационный номер:______________________________________

 

телефон:________________телефакс__________________________________

код ОГРН _________________________________________________________

 

      Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить работы по капитальному  ремонту системы отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР Буздякский район РБ

в указанных объемах (приложение №1 к котировочной заявке),в соответствии с условиями ,изложенными в извещении о проведении запроса котировок №______________от_________________

 

Предлагаемая  нами цена  контракта составляет ::__________________________________

_____________________________________________________________________________

 

              Указанная цена  включает  (не включает)  в себя  расходы на перевозку,страхование ,уплату  таможенных пошлин ,налогов (в т.ч.НДС),сборов  и другие обязательные платежи.

               Подтверждаем,что в отношении нашей организации не проводится ликвидация,процедура банкротства,приостановление деятельности,имущество не находится под арестом,наложенным по решению суда,отсутствует задолженность по начисленным налогам,сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любового уровня  или государственные внебюджетные фонды прошедший календарный год,размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

              Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление    поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

                                                                                                                                 

                                                           

Участник размещения заказа: *	__________	/________________________/
	(подпись)	(Ф.И.О. лица, имеющего право подписи)
	м.п.
Дата заполнения:	____ _______________ 2010г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Приложение 3

                                               Проект муниципального  контракта

       С.Буздяк                                                                                                      «__» __________2010г.           

Муниципальное  учреждение отдел культуры  муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Тухватуллиной Дании Фановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ______________________________________________., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________________________________________________,дествующего на основании __________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола котировочной комиссии  от _________._______ № ______________________, заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее именуемый – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить  работы по капитальному ремонту системы отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР Буздякский район РБ (далее – «Работы»), в соответствии с локальным сметным расчетом, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

              1.2. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работы других лиц (субподрядчиков).

              1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.

              1.4. Источник финансирования: бюджет Республики Башкортостан.

1.5. Срок выполнения работ: до 03 сентября 2010г.

1.6. Указанная цена  включает  (не включает)  в себя  расходы на перевозку,страхование ,уплату  таможенных пошлин ,налогов (в т.ч.НДС),сборов  и другие обязательные платежи.

 

 

2.  Стоимость Контракта

2.1.  Стоимость    Работ выполняемых      по    Контракту        составляет: __________________ (________________________________________________________________) руб.,в т.ч.НДС________________ в базовых ценах ____________________руб,   и является неизменной на весь период действия настоящего Контракта, согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

2.2.   Объёмы и стоимости Работ  остаются неизменными на период действия настоящего контракта.

2.3.Заказчик может произвести Исполнителю предоплату (аванс) в размере 30% от общей суммы контракта.

3. Срок действия Контракта

3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств в период до полного расчета с Подрядчиком за выполненные ремонтные работы.

                                             4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, в соответствии с Гранд-Сметой.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

4.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки Объекта в эксплуатацию.

4.7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

 

4. Обязанности Подрядчика

5.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями СНиП.

5.2. Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденным заданием на проектирование;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

5.3. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.4. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.6. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.7. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности Объекта к проведению комиссии.

5.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

5.10. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

 

6. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

6.1. Передать Подрядчику в течение  1 рабочего дня со дня подписания Контракта  сметную документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со строительными нормами и правилами и утверждена в установленном порядке.

6.2.  Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в пунктах 2, 11 настоящего Контракта.

6.4. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта  до приемки  Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.1. После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

8. Охранные мероприятия

8.1. Охрану реконструируемого Объекта до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта осуществляет Подрядчик.

8.2. Охрану находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданных Заказчиком Подрядчику в монтаж, осуществляет Подрядчик.

9. Сдача-приемка Работ

9.1. Сдача выполненных Работ происходит по мере выполнения Работ и оформляется соответствующими  актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик по окончании выполнения Работ представляет Заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

9.2. Приемка законченного Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

9.4.  При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

 

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта, с указанными в сметной документации, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 24 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты

11.1. Оплата выполненных Работ производится  после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, в течение 20 банковских дней.

11.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом документально подтвержденных транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий, либо указанные материалы и изделия передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные Работы не включает в свои затраты стоимость переданных ему материалов, включая транспортные расходы.

 

12. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта

12.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

12.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдение Подрядчиком графика выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

12.3. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

12.6. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.

 

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

13.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств  по  Контракту продлевается  соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Имущественная ответственность

14.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика и  субподрядных организаций - пени в размере 0,05 % от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества (строительного мусора) - пени в размере 0,05% от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки;

- за  некачественную регулировку  - начисляются пени в размере 10% от суммы контракта.

14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

14.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

 

15. Разрешение споров между сторонами

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

15.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между  Сторонами в порядке, указанном в п.п. 15.1 и 15.2 Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.

 

16. Расторжение Контракта

16.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

-  задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

16.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- остановки Заказчиком выполнение  Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 дней.

17. Особые условия

17.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

17.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту, возмещается Подрядчиком

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

17.4. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

                              18.  Реквизиты и подписи сторон

 

Заказчик:   «____»_____________2010г.                                     М.П.

Подрядчик: Адрес                   Телефон Банковские реквизиты: ИНН ОГРН       ________________   «___»_______________2010г. М.П.

 

 

 

Приложение № 1

                                                                                                к муниципальному контракту

                                                                                                 № __ от «___»________2008 года

 

 

 

 

Дефектная ведомость

На выполнение капитального ремонта системы отопления и водопровода здания РДК с.Буздяк МР Буздякский район РБовещенск  Республики Башкортостан

№	Наименование раздела	Ед. измерения	К-во	Примечание
№1
и т.д.

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  заказчик:                                               Исполнитель:

 

________________                                        ____________

М.П.                                                                                           М.П.       

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлена на основании локального сметного расчета и является приложением к  договору №_________от ________________2010г.

 

 

 

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЯ РДК с.БУЗДЯК МР БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РБ

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

СВОДНОЙ (ДОГОВОРНОЙ)ЦЕНЫ

 

 

№ п/п	Номер сметных расчетов	Наименование объемов,работ и затрат	Стоимость,велючамая  в сводную (договорную) цену				Сводная (договорная) цена
			Подрядные работы,в т.ч.			Итого
				СМР	Прочие затраты
1	Локальный Сметный расчет	План СМР на 2010 год. В ценах 2001г.
2		Затраты на 2010 год,вызванные с переходом на рыночные отношения. Расч.коэф.3,99 НДС-18%
3		Процент уступки в ценах 2010 г.
4		Договорная цена в ценах 2010 года

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия заказчика:                                                 Тухватуллина Д.Ф.

 

Руководитель подрядной организации: